Услуги по созданию сайта договор

Создание интернет магазина

Договор

на предоставление услуги: создание интернет магазина

г. Екатеринбург «____»______________ 2013 года

ФИО «_________________________», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице предпринимателя, действующей на основании Устава с одной стороны и Котельников А.В., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услугу по техзаданию Заказчика, создание интернет магазина в порядке, в сроки и объемах, согласно Приложений к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Конкретное описание, объем и стоимость услуг определяются Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель:
2.1. Обязуется качественно и своевременно выполнять принятые на себя обязательства по оказанию услуг/выполнению работ в соответствии с разделом 1 настоящего Договора и согласно соответствующему Приложению к настоящему Договору, подписанному обеими Сторонами.
2.2. Обязуется в течение (колличество) рабочих дней создать/разработать интернет магазин, по техзаданию, предоставить Заказчику возможность полной проверки в интернете, на домене Исполнителя.
2.3. Обязуется не разглашать коммерческую, банковскую и иную тайну Заказчика за исключением информации, письменно отмеченной Заказчиком, как информация, подлежащая распространению в средствах массовой информации.
2.4. Вправе привлекать к выполнению настоящего Договора третьих лиц, отвечая за их действия, как за свои собственные.
2.5. Обязуется информировать Заказчика в срок, разумный для реагирования, о возможном изменении экономических и правовых условий исполнения договорных обязательств. При необходимости по согласованию Сторон в таком случае Договор может быть изменен.

Заказчик:
2.7. Обязуется не разглашать коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну Исполнителя, а также полученную от него конфиденциальную информацию.
2.8. Обязуется заблаговременно предоставлять Исполнителю информацию о своей деятельности, необходимую для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора (до 20 страниц).
2.9. Обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги Исполнителем в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.10. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приемки-передачи оказанных услуг подписать указанный Акт и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный (не соответствие техзаданию) отказ от приемки оказанных услуг.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
3.1. Оказанная Заказчику услуга: создание интернет магазина, выполненная Исполнителем работа по соответствующему Приложению принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки в соответствие с техзаданием.
3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику Акта сдачи – приемки Исполнитель обязан подписать указанный Акт, либо предоставить в этот же срок письменные претензии (на почтовый ящик email:kotelnikov.all@yandex.ru) по качеству оказанных работ.
3.3. В случае не поступления претензий в течение 3 (трех) рабочих дней, создание интернет магазина считается выполненым Исполнителем и принятым Заказчиком.
3.4. В случае предъявления Заказчиком обоснованных претензий в установленный срок Исполнитель устраняет указанные недостатки за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии.

4. ЦЕНА СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость создания интернет магазина, предусмотренных настоящим Договором, и порядок оплаты согласовывается Исполнителем с Заказчиком и указывается в соответствующем Приложении к настоящему Договору, на основании которого Исполнителем выставляется Заказчику счет.
4.2. Платежи по настоящему Договору устанавливаются в рублях.
4.3. Расчеты могут осуществляться в наличной форме, так и в безналичной форме (банковским переводом на карту Исполнителя).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. В течение срока действия настоящего Договора и трех лет со дня прекращения действия настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, под которой понимаются любые данные, помеченные как таковые и предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с исполнением Договора (далее по тексту – “информация”), не открывать и не разглашать в общем или в частности указанную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
6.2. Доступ и использование информации будут ограничены только тем кругом сотрудников каждой из Сторон, которым необходимо знать предоставленную другой Стороной информацию для выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.
6.3. Информация, предоставленная Стороне в соответствии с настоящим Договором, предназначена только для этой Стороны и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом, с участием третьих лиц, в части или полностью без письменного согласия Стороны, передавшей информацию.
6.4. Любые публичные сообщения, касающиеся настоящего Договора и его выполнения, должны согласовываться между Сторонами перед передачей их для опубликования.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: выход по независящим от действий ЗАКАЗЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ временная, частичная или полная неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по хостингу, содержащего файлы созданного интернет магазина
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору срок его действия продлевается на время действия выше указанных обстоятельств.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 5 (пяти) дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направлении другой Стороне письменного уведомления об этом.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров и консультаций.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и консультаций споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Екатеринбурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2013 года.
9.2. Договор может быть пролонгирован путем подписания дополнительного соглашения, регламентирующего объем и сроки предоставляемых услуг.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель имеет право разместить ссылку на сайте Заказчика на свой сайт с указанием видов работ
10.2. Все Приложения и Соглашения к настоящему Договору имеют равную юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они подписаны полномочными представителями Сторон в двух экземплярах.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме (email) и согласованы Сторонами.
10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме ЗАКАЗЧИКУ (email:), ИСПОЛНИТЕЛЮ (email:kotelnikov.all@yandex.ru).
10.5. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами, все предыдущие соглашения, переговоры и переписка, как в устной, так и в письменной форме, касающиеся его предмета, теряют силу.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон

  • Создание сайтов цена
  • Главная страница
  • Студия создание сайтов, интернет магазинов Екатеринбург

    Договор на создание сайта

    Как составить договор на создание сайта Пример и комментарии

    Пример составления Договора на создание сайта в Магазине готовых решений.

    1. Термины и определения

    1.1. Сайт — это информационная система, состоящая из совокупности графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих доступность таких материалов в сети Интернет по определённым сетевым адресам.

    Желательно заранее определить в договоре значение используемых терминов, поскольку на практике может отсутствовать их легальное толкование.

    2. Предмет договора на создание сайта

    2.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с Заказчика, а Заказчик принять и оплатить следующие виды работ (далее по тексту – «Работа»):

    Далее перечислены наиболее типичные работы, выполняемые поэтапно при создании сайта по договору .

    2.1.1. Разработка дизайн-макета Сайта и логотипа;

    2.1.2 Верстка дизайн-макета и изобразительных элементов Сайта в html – формате;

    2.1.3 Настройка Сайта на базе программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к программному продукту «Движок сайта»;

    Данный подпункт рекомендуется включать в договор на создание сайта вне зависимости от того, создается сайт на основе лицензионного программного обеспечения третьих лиц или с использованием собственных разработок.

    2.1.4. Предварительное тестирование Сайта;

    2.1.5. Размещение, настройка и тестирование Сайта в домене на дисковом пространстве поставщика услуг хостинга информационной и программной среды Сайта.

    2.2. Конкретный перечень Работ и сроки их выполнения, информация по функциональному назначению, дизайну Сайта, поставщику услуг хостинга и домену для размещения Сайта согласуются Сторонами в Техническом задании, прилагаемом к настоящему Договору и становящемся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

    Желательно не перегружать текст договора конкретикой, а вынести условия его исполнения в техническое задание на создание сайта.

    2.3. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя.

    Данные положения необходимо включать в договор, если вы доверяете работу конкретной веб-студии на основе ее репутации и приведенных примеров работ. В противном случае исполнитель может легально поручить выполнение работы своим субподрядчикам, включая набор фрилансеров на бирже.

    В таком случае невозможно гарантировать не только качество работ, но и чистоту прав на созданный по договору сайт.

    Проблема принадлежности прав на сайт в целом и включаемые в него компоненты связана с тем, что исключительное право на любой результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у автора – физического лица, будь то работник или фрилансер. Для его передачи исполнителю требуется соблюдение массы формальностей, начиная от заключения юридически грамотного договора, заканчивая выплатой авторского вознаграждения.

    Помимо этого, поскольку сайт является сложным продуктом, включающим в свой состав множество самостоятельных компонентов, часть из них не разрабатывается с нуля, а приобретается у третьих лиц. В данном случае также необходимо обеспечить легальность использования таких компонентов сайта.

    Поэтому лучше максимально ограничить исполнителя в использовании чужих материалов и убедиться в правомерности использования всех компонентов сайта до начала его использования.

    2.4. Регистрация доменного имени, информационное обновление, модификация Сайта, изменения технических решений, дополнительная и специальная техническая поддержка, прочие работы и услуги, не поименованные в Техническом задании, не входят в объем Работы по настоящему Договору и могут выполняться Исполнителем на основании заключаемых Сторонами дополнительных соглашений либо самостоятельных договоров.

    Важный пункт с точки зрения обеспечения определенности в вопросе объемов и завершенности работ по созданию сайта.

    3. Стоимость работ по созданию сайта

    3.1. Стоимость Работ согласуется в Смете по соответствующему Техническому заданию. Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения ее Заказчиком.

    Можно зафиксировать окончательную сумму в тексте договора на создание сайта, однако лучше вынести финансовые вопросы отдельное приложение, поскольку при необходимости его проще изменять и дополнять.

    3.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на созданные в результате Работ объекты интеллектуальной собственности составляет _____ (_______________) рублей.

    Данное условие имеет существенное значение, поскольку в состав сайта могут входить не только программы для ЭВМ и базы данных, при создании которых по заказу, исключительное право автоматически возникает у Заказчика на основании ст.1296 ГК РФ. Графические, текстовые и прочие мультимедийные элементы сайта являются самостоятельными произведениями, поэтому за приобретение на них прав нужно уплачивать отдельное вознаграждение.

    3.3. Вознаграждение за предоставление права использования программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к программному продукту Исполнителя «Движок сайта», составляет ______ (______) рублей.

    Данное положение включается в случае сохранения прав на базовые программные элементы сайта за правообладателем.

    Отдельной темой для разговора на разработку сайта является НДС, который взимается с работ по созданию любых произведений, включая программное обеспечение, но отсутствует в случае предоставления лицензии на программное обеспечение. Поэтому в смете нужно выделять работы и лицензии в отношении различных объектов интеллектуальной собственности, входящих в сайт и обращать внимание на применение НДС.

    Исключение составляют случаи, когда исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.

    4. Порядок выполнения и сдачи работ по созданию сайта

    Значение данного раздела сложно недооценить, поскольку конфликты сторон возникают именно на стадии сдачи результатов работ. Поэтому важно подробно, полно и непротиворечиво сформулировать правила приемки и корректировки работ на каждом этапе создания сайта.

    В начале стороны должны согласовать техническое задание на создание сайта и смету на выполнение работ. Далее создается несколько эскизов дизайна страниц сайта. После утверждения одного из вариантов выполняется верстка. Одновременно создается или дорабатывается движок сайта под выбранную Заказчиком структуру. Сайт тестируется, выявленные ошибки устраняются. После этого болванка сайта, как правило, предъявляется Заказчику, согласуются возможные доработки в пределах сметы и технического задания либо в виде отдельных работ. Сайт наполняется контентом и сдается Заказчику.

    Здесь важно отразить четкую последовательность действий, сроки их выполнения, порядок оформления, согласовать принимаемые способы коммуникаций и т.п. чтобы формализовать взаимодействие сторон по исполнению договора.

    5. Исключительное право на результаты работ и лицензия

    Последний раздел, содержащий существенные договора на разработку сайта.

    Здесь необходимо отразить гарантии Исполнителя о наличии у него имущественных прав на объекты, включаемые в состав сайта, в том числе программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к программному продукту, в объеме, необходимом для выполнения договора.

    В интересах Исполнителя включить в данный раздел дисклаймер с ограничением ответственности на результаты работ.

    Далее следует определить объем, порядок и сроки предоставления или отчуждения интеллектуальных прав на сайт и его компоненты Заказчику, включить возможные запреты на порядок использования лицензируемых материалов.

    6. Прочие условия договора

    Здесь необходимо предусмотреть положения об ответственности, форс-мажоре, арбитраже, конфиденциальности и прочие общие для разных видов договоров условия.

    7. Техническое задание на создание сайта

    Особое внимание нужно уделить содержанию Технического задания, поскольку в него вынесены существенные условия договора. В первую очередь нужно указать информацию о тематике сайта, его целевой аудитории, описание требований к дизайн-макету и структуре сайта, технические требования к движку сайта, этапы, сроки, и стоимость выполнения работ. Возможно также согласование доменного имени и провайдера услуг хостинга для размещения сайта в сети Интернет.

    Договор на создание сайта или договор на разработку сайта?

    Продолжая серию статьей об авторских договорах, сегодня мы разберем нюансы оформления и заключения такого вида договора, как договор на создание сайта. Сразу отметим, что понятия «договор на создание сайта» и «договор на разработку сайта» — синонимы. Поэтому в статье мы будем использовать оба эти словосочетания, подразумевая, что это одно и то же. Статья будет полезна практически всем интернет-бизнесменам, которые задумываются о создании (разработке) собственного сайта, а также тем, кто в данный момент непосредственно занимается этим вопросом. В статье мы постараемся ответить на наиболее часто возникающие вопросы относительно данного вида договора, рассмотрим его существенные и иные условия, а также поговорим об особенностях заключения договора на создание сайта с физическим и юридическим лицами.

    «Интернет-сайт» в правовом поле

    Двадцать первый век называют «веком информации», все больше и больше людей делятся в интернете полезными сведениями через свои страницы в социальных сетях и блогах. Многие успешные блогеры впоследствии выводят свой проект в отдельный, уже более серьезный ресурс, заказывают разработку собственного сайта. Любая уважающая себя организация имеет сайт, чтобы потенциальные клиенты могли без труда найти ее контакты, ознакомиться с каталогом и ценами. Даже у большинства предприятий малого бизнеса есть свое представительство в интернете в виде одностраничного сайта. Что же такое «разработка сайта»? В качестве синонима этого понятия еще часто используют понятие «веб-разработка». Если коротко, то это сложный процесс, который включает в себя несколько последовательных этапов:

    • определение задачи (цели) для сайта,
    • составление технического задания,
    • разработку шаблона и дизайна сайта,
    • верстку, программирование и так далее.

    Но мы с вами не будем углубляться в тему, касающуюся непосредственно создания сайта, так как тема статьи у нас иная. Поговорим о юридических аспектах. Как правило, когда принято решение о создании своего собственного сайта, человек уже имеет какие-то минимальные представления о том, что такое сайт, а также что конкретно он хочет на нем видеть (функции, дизайн и так далее). Сложности возникают, когда нужно разобраться с юридическими аспектами данного дела. Ведь можно выбрать компанию, заключить только один договор и в результате получить полностью функционирующий сайт. А можно заказывать работу частным лицам (фрилансерам) по частям: одному поручить разработку макета сайта, другому – верстку, третьему – создание контента и так далее. В некоторые процессы по созданию сайта тесно вовлекается заказчик, в частности, разработка структуры сайта не может обойтись без его активного участия.

    Кому именно поручить разработку сайта? Кто-то изучает данный вопрос самостоятельно, кто-то обращается за консультацией к профильному юристу. Независимо от вашего решения, надеемся, что материал данной статьи будет полезен и в первом, и во втором случае.

    Что такое интернет-сайт с точки зрения авторского права?

    Прежде чем поговорить о том, кому лучше заказывать разработку сайта (юридическому или физическому лицу), сначала давайте разберем понятие «интернет-сайт» в правовом поле. На сегодняшний день законодатель относит «интернет-сайт» к такому объекту авторского права, как «составное произведение» (для тех, кто впервые сталкивается с вопросами авторских прав, поясним, что они регулируется частью IV ГК РФ).

    Собственник интернет-сайта является автором составного произведения (то есть сайта). Конечно, при условии, что материалы созданы его творческим трудом. Если же они были сделаны по его заказу, то (при правильном оформлении договора) он будет уже не автором, а правообладателем. Попробуем разобраться, что стоит за фразой «интернет-сайт – составное произведение». Это означает, что сайт состоит из нескольких объектов интеллектуальной деятельности и является чем-то единым, вобравшим в себя все эти объекты одновременно. Чтобы было более понятно, попробуем разделить интернет-сайт на такие объекты. Перечислим их:

    • доменное имя сайта (которое может совпадать или не совпадать с товарным знаком);
    • контент сайта (статьи, картинки, авторские фотографии);
    • дизайн и оформление сайта;
    • программная часть сайта (приложения, игры, иные программы).

    Каждый из этих объектов по желанию можно зарегистрировать, чтобы закрепить за собой дату приоритета их создания. Понятие «интернет-сайт» может быть уже, а может быть шире (в зависимости от конкретного интернет-проекта).

    Что важно учесть в договоре на создание сайта?

    Наилучшим при разработке сайта, безусловно, считается заключение договора на разработку сайта, но это не единственный вариант. Ведь есть еще, например, и договор авторского заказа, и договор оказания услуг. Эти и другие виды договоров вполне могут быть юридической оболочкой для правоотношений по созданию сайта. Итак, вы приняли решение заключить договор на создание сайта. На чем важно акцентировать внимание при его составлении? Первое, что следует запомнить, – это то, что любой договор (в том числе и договор на разработку сайта) в обязательном порядке должен содержать существенные условия, отсутствие которых влечет последствия его незаключения.

    Таким образом, составляя договор на создание сайта, рекомендуем учесть следующие существенные условия:

    • 1. Условия о предмете договора. Необходимо как можно более точно сформулировать данный пункт со ссылкой, что все уточняющие детали дополнительно будут прописаны в приложении к договору на создание сайта (техническом задании на разработку сайта). В будущем это поможет исключить конфликты относительно того, что исполнитель что-то неправильно понял с ваших слов и сделал совсем не так, как вы задумали. Ведь так же, как и в договоре авторского заказа, пока что «несуществующий сайт» (особенно если вы заказали уникальный дизайн сайта) похож на «идею», которая еще не реализована, а, значит, в соответствии с законодательством, не охраняется.
    • 2.Условия об отчужденииили передаче исключительного права. Важно понимать, что этот пункт не только должен быть в договоре, но и должен быть правильно сформулирован. Иначе есть риск того, что права на сайт к вам могут так и не перейти. Об этом заказчик может и не подозревать, пока не столкнется с проблемами по данному пункту. Многие считают, что оплата услуг по созданию сайта автоматические означает переход исключительного права на сайт, но это не так.
    • 3. Условия о сроках. Следует поставить реальные сроки, даже если вы спешите и вам нужно «срочно». Желательно брать сроки больше, чем вы планируете. Тогда вероятность конфликта на этой почве также будет сведена к нулю. Обычно разработка сайта —процесс длительный, который разбивают на несколько этапов, в этом случае этапы разработки сайта расписываются детально либо в самом тексте договора, либо в приложении, и, конечно же, надо прописать сроки завершения каждого этапа. Также следует четко указать сроки на доработку сайта, если первоначально предложенный вариант не устроит заказчика.
    • 4. Условия о размере вознаграждения, порядке расчетов, ответственности, порядке расторжения договора – всеми этими условиями также лучше не пренебрегать, поскольку чем более подробно вы зафиксируете то, о чем договорились, тем легче будет взаимодействовать и решать какие-то вопросы, если они возникнут. Нелишним будет напомнить, что передача исключительных прав на сайт может происходить на безвозмездной основе, но это должно быть прямо предусмотрено в договоре.
    • 5. Другие условия договора, которые обе стороны посчитают важными. Каждый договор на создание сайта уникален, поскольку «разработка» как раз подразумевает создание сайта под ваши «конкретные нужды». Поэтому каких-то общих рекомендаций, которые бы подходили всем без исключения, здесь нет. Важно прописать то, что для вас «существенно» при заключении договора.

    Особенности договора на разработку сайта с физическим лицом

    Если вы выбрали вариант оформления договора с физическим лицом, минус здесь в том, что, скорее всего, вам придется заключать договор не с одним фрилансером, а с несколькими. Конечно, «рыба» договора будет для всех одна, но услуги и другие нюансы будут отличаться.

    Сначала рассмотрим вариант, когда физическое лицо, которому вы заказываете разработку какой-либо части сайта, не является вашим сотрудником, поскольку это наиболее частый случай для начинающих интернет-предпринимателей. В этом случае исключительные права на сайт (и все его части) не могут переходить к вам автоматически (в качестве служебного произведения), здесь в обязательном порядке в договоре должно быть прописано, что исключительные права принадлежат вам. Без такой формулировки исключительные права на сайт останутся у исполнителя. Также в договоре можно прописать такой пункт, где будет указано, что исполнитель обязуется создать произведение своим собственным творческим трудом.

    В случае спорной ситуации при защите своих прав (в досудебном или судебном порядке), это будет гарантировать вам, что произведение действительно было создано тем лицом, с которым был заключен договор (по крайней мере так будет зафиксировано в договоре, значит, можно это использовать как доказательство). Рекомендуемая выше фраза в договоре поможет вам значительно уменьшить риски, что какой-то недобросовестный фрилансер скопирует произведения (или их части) у другого автора и выдаст вам их за свои. В случае если физическое лицо, которое будет разрабатывать для вас сайт, является сотрудником вашей компании, при грамотном оформлении трудового договора с ним, служебного задания и других необходимых документов, произведение будет считаться «служебным» и исключительные права на сайт возникнут у вас автоматически.

    Особенности договора на создание сайта с юридическим лицом

    Если вам предстоит заключить договор с юридическим лицом, дело обстоит проще: вы подписываете соглашение с одной компанией и на выходе получаете готовый сайт. Однако и здесь необходимо учитывать тонкий момент, который состоит в том, какие именно сотрудники будут разрабатывать вам сайт: штатные (официально работающие у юридического лица) либо привлеченные им со стороны. Вряд ли это будет оговорено в устных переговорах или будет прописано в самом договоре (особенно если проект договора будет представлен юридическим лицом), но, если вы поинтересуетесь, это пойдет вам только на пользу. Ведь если договор заключается с юридическим лицом, а создавать сам сайт будут не сотрудники по трудовому договору, а привлеченные к работе фрилансеры (сторонние физические лица), то может возникнуть вопрос о правомочности передачи исключительных прав по этому договору. В данном случае рекомендуем вам запросить у юридического лица документы, подтверждающие, что он обладает исключительными правами на созданные произведения (по каждому из них) прежде, чем он передаст исключительные права вам.

    Если произведения создают сотрудники юридического лица, это надежнее, нежели в ситуации, описанной выше, но и в этом случае вы имеете право ознакомиться с документами, подтверждающими, что конкретные сотрудники, разрабатывающие для вас сайт, числятся в штате у этого конкретного юридического лица, имеют соответствующие обязанности согласно трудовому договору, получали служебное задание и так далее. Конечно, не каждое юридическое лицо согласится знакомить вас со своими внутренними документами и связанными с другими людьми обязательствами, но для вас это дополнительная гарантия, что произведения, передаваемые вам по договору, действительно передаются правообладателем.

    Заказывать договор на разработку сайта у юриста или воспользоваться готовой шаблонной формой?

    Обязательно ли обращаться к юристу для составления договора либо можно воспользоваться готовой формой договора? Таким вопросом задаются многие, экономя бюджет и предпочитая тратить средства не на консультации с юристом, а непосредственно на саму разработку сайта. Но оправданы ли риски? Если средств в начале запуска проекта не так много, то придется решить, есть ли у вас время и желание вникать самостоятельно в юридические тонкости, связанные с договором, ведь это требует определенных знаний и желательно практики. Если есть, то, безусловно, при грамотном подходе к делу, вы справитесь и сами. Главное, помнить, что нельзя закрывать глаза на риски, которые могут возникнуть.

    Чтобы было более понятно, о каких рисках идет речь, рассмотрим, чем отличается самостоятельная подготовка договора от подготовки при сотрудничестве с юристом. Надеемся, что она поможет вам сделать правильный выбор.

    Также хотим отметить, какой бы вы способ ни выбрали, это ваше решение. И в некоторых случаях действительно можно изучить вопрос самостоятельно и воспользоваться шаблоном договора. Однако следует также учитывать, что обращение к юристу уже после заключенного договора (при возникновении конфликтной ситуации) значительно снижает ваши шансы отстоять свои права, особенно если упущения в договоре были довольно серьезными. Также, если вдруг дело дойдет до суда, это предполагает значительно более весомые затраты по сравнению с теми, которые можно было вложить вначале, заказав разработку (аудит) договора.

    Автор статьи Садыкова Лилия, юрист

    Публичный договор-оферта возмездного оказания услуг по созданию сайта, пакет услуг “Корпоративный сайт”

    Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону

    ИП Дубовской Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить настоящий Договор-оферту. Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой.

    1 Предмет Договора

    1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
    1.1.1 Выполнить комплекс работ по созданию сайта на основе технического задания (далее — ТЗ) и общих технических требований. Ознакомиться с текстом ТЗ можно по адресу: http://www.ra-don.ru/corporate-tz , ознакомиться с текстом общих технических требований и спецификаций можно по адресу http://www.ra-don.ru/specification.
    1.1.2 Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и фактические действия, связанные с размещением и поддержанием работоспособности веб-сайта Заказчика на ресурсах оператора RADON Ltd, предоставляющего соответствующие услуги размещения сайтов в сети Интернет (далее — хостинг).
    Хостинг-пакет: Безлимитный 4, описанный на странице http://www.ra-don.ru/hosting
    1.1.3 Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и фактические действия, связанные с регистрацией доменного имени в зоне .ru.

    2 Права и обязанности Заказчика

    2.1 Заказчик обязуется:
    2.1.1 Безоговорочно принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре.
    2.1.2 Предоставить Исполнителю в электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а также прочие материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта.
    2.2 Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ.
    2.3 За несоблюдение правил продления услуг хостинга и продления срока регистрации доменного имени, Исполнитель ответственности не несет.
    2.4 Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, а также за юридическую правомерность использования логотипов и названий фирм, в соответствии с законодательством РФ.
    2.5 В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в содержание сайта, Исполнитель ответственности за сохранность внешнего вида (дизайна) сайта не несет.
    2.6 В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в программный код сайта или изменений настроек сайта из учетной записи Администратора сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несет. Данный сайт снимается с бесплатной технической поддержки и все работы по сайту, связанные с поддержкой и обновлением программного кода сайта, осуществляются на платной основе.

    3 Права и обязанности Исполнителя

    3.1 Исполнитель обязуется:
    3.1.1 Создать веб-сайт согласно ТЗ и техническим требованиям.
    3.1.2 По просьбе Заказчика своевременно знакомить Заказчика с ходом выполнения работ по настоящему Договору.
    3.1.3 Произвести ряд действий по регистрации, оформлению и настройке доменного имени и хостинга для Заказчика.
    3.2 Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющий собой строку: Сайт создан «RADON Ltd», а так-же гиперссылки на сайт http://www.ra-don.ru
    3.3. Исполнитель оставляет за собой право на размещение информации о выполненной работе на страницах портфолио, на сайте http://www.ra-don.ru и дочерних сайтах. В информации для портфолио указывается:
    – заголовок сайта
    – внешний вид сайта на момент сдачи работы
    – краткое описание сайта
    – стоимость работ
    – руководитель проекта
    – дата завершения работ над сайтом (размещение сайта в сети)
    – информация о Заказчике.
    3.4. Исполнитель предоставляет бесплатную техническую и консультационную поддержку сайта, включая: регулярное резервное копирование сайта, восстановление из резервной копии по требованию, поддержка програмного обеспечения сервера, консультирование по вопросам работы системы управления сайтом (CMS Drupal).

    4 Стоимость работ и порядок заключения договора

    4.1 Заказчик оплачивает услуги в размере 29 000 (двадцати девяти тысяч) руб.
    4.2 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
    4.3 Оплата производится в рассрочку. Для начала работ Заказчик производит оплату задатка в размере 14 500 (чертырнадцати тысяч пятисот) рублей. Через 45 календарных дней Заказчик производит оплату оставшихся 50% стоимости в размере 14 500 (чертырнадцати тысяч пятисот) рублей.
    4.4 Безоговорочный акцепт (принятие) условий настоящей Оферты (далее – Договор) в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ заключается в осуществлении Пользователем следующих конклюдентных действий, направленных на получение Услуги: оплата услуг в соответствии с выписанным Заказчику счетом.
    4.5. Передача прав пользования, владения и распоряжения доменным именем и программной частью переходят к Заказчику после полной оплаты услуг. В случае задержки оплаты более чем на 30 календарных дней после периода, описанного в п. 4.3. настоящего Договора, Исполнитель имеет право выставить доменное имя и программную часть сайта на продажу неопределенному кругу лиц.

    5. Порядок выполнения работ

    5.1 Начальным этапом создания сайта является выбор шаблона/дизайна сайта. Исполнитель предлагает Заказчику на выбор до 10 вариантов шаблонов сайтов. После выбора шаблона/дизайна сайта, бесплатной замены шаблона не производится.
    5.2 После выбора шаблона Исполнитель предоставляет Заказчику блок-схемы страниц сайта, именуемые в дальнейшем “мокап”, которые являются фактическим описанием функционала сайта, отображают расположение элементов и блоков на страницах сайта.
    5.2.1. Заказчик имеет право вносить неограниченное количество правок и изменений в мокап сайта на этапе согласования мокапа.
    5.2.2. В случае, если на этапе согласования мокапа у Заказчика появились требования по функционалу, стоимость настройки которого не входит в пакет “Корпоративный сайт”, Исполнитель предоставляет Заказчику оценку стоимости для данных дополнительных работ.
    5.2.3. До момента одобрения Заказчиком мокапа, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При расторжении Договора на этом этапе Исполнитель производит возврат предоплаты Заказчику в полном объеме.
    5.2.4. В случае отсутствия комментариев по мокапу в срок более 30 календарных дней, мокап принимается к технической работе и считается одобренным.
    5.3. После одобрения Заказчиком мокапа: всех блок-схем страниц, Исполнитель производит запрос на предоставление материалов для заполнения сайта, в соответствии с выбранным шаблоном и согласованным мокапом сайта. Если предоставляемый материал противоречит мокапу и требуются изменения функционала сайта, данные изменения производятся на платных условиях после согласования сроков и стоимости работ.
    5.4. В случае непредоставления Заказчиком материалов в 45-дневный срок с момента одобрения мокапа, Исполнитель заполняет разделы и блоки, для которых отсутствует информация, демонстрационными данными, согласно утвержденной в мокапе структуре. В этом случае сайт с демонстрационными данными стороны считают надлежащим иполнением обязательств Исполнителя в рамках настоящего Договора.

    6 Срок действия Договора

    6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
    6.2 Сроки выполнения работ составляют: 45 дней с момента заключения настоящего Договора.
    6.3 В случае задержки Заказчиком предоставления необходимых Исполнителю материалов, дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.
    6.4 В случае переноса Заказчиком сайта на сторонний хостинг, пункт 3.4 настоящего Договора теряет свою силу, Исполнитель не предоставляет услуг по технической поддержке сайта с момента переноса на сторонний сервер.
    6.5 Исполнитель резервирует время на выполнение работ перед Заказчиком. В следствие этого, при отсутствии утверждения мокапа и шаблонов сайта в 180-дневный срок, договор считается расторгнутым по вине Заказчика, оплаченный задаток не возвращается.

    7 Конфиденциальность

    7.1 Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

    8 Разрешение споров

    8.1 Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
    8.2. В случае нарушения данного Договора одной из сторон, ответственность другой стороны ограничивается возмещением причиненного реального ущерба в объеме, не превышающем стоимость предоставленных услуг по данному Договору.

    9 Форс-мажорные обстоятельства

    9.1 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие явления, которые находятся вне контроля сторон и в случае которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным.
    9.2 Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить обязательства, то стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, немедленно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

    10 Реквизиты Исполнителя

    Исполнитель: ИП Дубовской А.Н.
    344092, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.Борко, 2
    ИНН 616611147441 ОГРНИП 309619315400051
    ОАО АКБ «Авангард» г. Москва БИК 044525201
    р./с. 40802810315100002918
    к./с. 30101810000000000201

    Заказать сайт.
    Разработка и продвижение Веб сайтов.
    Заказать сайт Москва.

    ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ (СОЗДАНИЕ) WEB-САЙТА


    Договор № __

    гор. Москва “__” _____ 200_ год

    ООО «—————», именуемый далее Заказчик, в лице генерального директора ————–, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Веб-студия «ЛАДА», именуемая далее Веб-студия, в лице генерального директора —————, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Веб-студия принимает на себя выполнение следующих работ:
    – разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде Веб-сайта (далее – Сайт) материалов Заказчика (Приложение 1), в соответствии с Техническим заданием на создание Сайта (Приложение 2) для размещения в сети Интернет.
    – комплекс работ по оптимизации Сайта под запрос поисковых систем Интернета и предложение его для регистрации в каталогах, рейтингах и поисковых системах согласно Приложению 2.

    2. Порядок и сроки выполнения работ

    2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на Сайте (Приложение 1), Веб-студия приступает к выполнению работ немедленно с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Веб-студии.
    2.2. Срок выполнения работ составляет __ календарных дней.
    2.3. Готовый Сайт сдается «под ключ» записанным на CD диске (flash памяти, или ином магнитном носителе) с приложением кода передачи данных по протоколу ftp: логин, пароль и хост-адрес.
    2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, негрузящихся рисунков и сообщить замечания Веб-студии. Веб-студия обязана устранить выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При непоступлении замечаний от Заказчика в 3-х дневный срок порученная Веб-студии работа считается выполненной.
    2.5. После предоставления Веб-студией откорректированной версии Сайта в распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.

    3. Права и обязанности Сторон

    Веб-студия обязана:
    3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
    – непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации.
    – иных, не зависящих от Веб-студии обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.

    Веб-студия имеет право:
    3.2. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика.
    3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Веб-студией.
    3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Веб-студии об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.

    Заказчик обязуется:
    3.5. Предоставить Веб-студии выверенную информацию, подлежащую размещению на Сайте, в форматах и на носителях, указанных в Приложении 2 настоящего Договора.

    4. Стоимость работы и порядок расчетов

    4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме _______ руб. в том числе НДС _______ руб.
    4.2. Заказчик производит 70% предоплату работ. Оставшиеся 30% стоимости оплачиваются в течение трёх дней с момента закачки Сайта в сеть Интернет.

    5. Порядок сдачи и приемки результатов работы

    5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 настоящего Договора.

    6. Материальная ответственность Сторон

    6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы Веб-студия уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от полученной суммы предоплаты, но не более 50% этой суммы.
    6.2. За нарушение срока, установленного п. 4.2. Договора, Заказчик уплачивает Веб-студии неустойку в размере 0,1% в день, но не более 50% суммы Договора.

    7. Права на сайт

    7.1. Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ и после получения от Веб-студии на магнитном носителе кодов передачи данных по протоколу ftp (логин, пароль и хост-адрес).
    7.2. Веб-студия вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку в виде баннера размером 88х31 pix. со своим логотипом.
    7.3. Все вопросы, касающиеся права на Сайт, регулируются законодательством РФ.

    8. Ответственность сторон. Разрешение споров

    8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
    8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.

    9. Прочие условия

    9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
    9.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
    9.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
    9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
    9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
    9.6. Веб-студия не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям Заказчика при условии выполнения технического задания (Приложение 2) на разработку сайта.
    9.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Веб-студия ответственности не несёт.
    9.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта, Веб-студия ответственности за работоспособность сайта не несёт.
    9.9. Внесение изменение и дополнений в материалы для размещение на сайте (Приложение 1) после подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение изменений производится за отдельную плату и по отдельному договору.
    9.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
    9.11. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не входит.
    10. Реквизиты Сторон
    Веб-студия «ЛАДА»
    Адрес: __________
    Расчётный счёт №:_______________
    БИК ______________
    Корр. счёт:_______________
    ИНН/КПП _______________

    Заказчик: ООО «————–»
    Адрес: _________
    Расчётный счёт №: _______
    БИК _______
    Корр. счёт: _________
    ИНН/КПП_____________
    11. К настоящему Договору прилагаются:

    Приложение 1. Материалы для размещения на сайте (контент сайта)
    Приложение 2. Техническое задание на создание сайта

    Подписи Сторон:

    Веб-студия «ЛАДА» ООО «—————»
    Генеральный директор Генеральный директор
    Веб-студии «ЛАДА» ООО «—————»
    ————– ————–

    Мы предлагаем разработку, продвижение, оптимизацию и обслуживание Вашего Сайта для удобства Ваших Клиентов и Ваших Партнеров, делая тем самым Ваш Сайт более полезным и прибыльным для Вас.
    Заказать сайт : тел.: +79150113415

    Мы работаем для Вас и для Вашего Бизнеса.

    Как правильно заключить договор на разработку сайта?

    Это должен быть договор подряда или оказания услуг; как прописать в нем условия о сроках выполнения работ, их результате и стоимости, о прекращении действия договора; как не утратить право на сайт – об этом нужно знать, чтобы снизить риски на случай возникновения спорных ситуаций

    Создание сайта является важным этапом в процессе перевода бизнеса в Интернет. В этой статье мы рассмотрим особенности договора на разработку интернет-сайта, одной из сторон которого является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

    Какой договор заключить?

    В правоприменительной практике нет единого мнения о том, каким именно договором необходимо регулировать отношения заказчика и исполнителя при разработке сайта – договором подряда или оказания услуг. При этом его правильная квалификация имеет большое значение.

    По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работу и сдать ее результат, а заказчик – принять его и оплатить (ст. 702 ГК РФ). Причем результат этот должен быть автономным – полноценно существовать независимо от процесса выполнения работ и быть полезным для заказчика. Разработка сайта предполагает достижение такого результата, но он носит неовеществленный характер – представляет собой набор цифровых файлов, существующую в интернет-пространстве программу. Именно на это обстоятельство ссылаются сторонники того, что договор на разработку сайта является договором оказания услуг. Но по такому договору результат не является безусловно достижимым, а ценность услуги состоит в ее оказании исполнителем, потому услуга не может существовать без этого процесса.

    Квалификация договора важна для понимания его существенных условий и последствий его расторжения. Так, последствия отказа заказчиком от договора оказания услуг (ст. 782 ГК РФ) и от договора подряда (ст. 717 ГК РФ) будут разными. Обычно для него менее затратно отказаться в одностороннем порядке от первого договора, чем от второго (подробнее об этом будет рассказано ниже).

    Суды отмечают, что при сложности отнесения договора к договору оказания услуг или подряда следует изучить его условия 1 и выяснить, что именно требовалось заказчику – результат или процесс оказания услуги 2 . Для исключения споров о квалификации договора целесообразно в нем указать, нормами какой главы Гражданского кодекса стороны будут руководствоваться – гл. 37 «Подряд» или гл. 39 «Возмездное оказание услуг». Стоит иметь в виду, что к договору оказания услуг могут быть применены положения Гражданского кодекса, регулирующие договор подряда (ст. 783 ГК РФ).

    Как прописать существенные условия договора на разработку сайта?

    Существенными условиями являются такие, без которых договор будет считаться незаключенным. Они могут быть прямо указаны в законе или стороны сами устанавливают их в договоре.

    Предмет

    Существенным условием для договора на разработку сайта прежде всего будет являться его предмет. В нем необходимо детально прописать результат работ, который хочет получить заказчик. Иначе в случае возникновения у него претензий к исполнителю с правовой точки зрения они могут оказаться неправомерными, если юридически результат работ будет укладываться в формулировку, которая была закреплена в договоре. Для минимизации такого риска следует подготовить детальное техническое задание на разработку сайта, которое станет приложением к договору. В задании нужно указать требования к структуре, дизайну и функционалу сайта, при необходимости – язык программирования и иные значимые условия.

    Сроки

    В некоторых случаях сроки выполнения работ по разработке сайта могут быть признаны существенными условиями, поэтому следует закрепить их в тексте договора, указав начальную и конечную даты.

    Целесообразно прописать этапы выполнения работ, указав по каждому из них даты начала и окончания работ, их содержание, результат, порядок сдачи и приемки, стоимость. Иными словами, это может быть график работ.

    Приемка работ

    В договоре на разработку сайта необходимо четко и подробно прописать порядок сдачи работ, сроки приемки (оценки) их результата, порядок и сроки предъявления претензий, сроки устранения недостатков, порядок и сроки повторной приемки результата работ, последствия для исполнителя и его ответственность в случае некачественного выполнения работ.

    Если договором предусмотрена поэтапная разработка сайта и заказчик принял результат работ на каждом из этапов, но итоговый результат его не устроил, то претензии к исполнителю будет предъявить крайне сложно. Поэтому необходимо планировать разработку сайта так, чтобы ее этапы были независимы и принятие результатов на каждом из них не могло привести к неудовлетворительному итоговому результату.

    Стоимость

    Важно зафиксировать твердую стоимость работ. Если в момент подписания договора определить ее трудно, то следует ограничить превышение стоимости лимитом в фиксированном или процентном выражении.

    Условия прекращения действия договора

    Здесь важную роль может сыграть как раз квалификация договора.

    Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив выполненную работу. Также заказчик обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и той ее частью, которая выплачена за выполненную работу.

    Согласно ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

    При сравнении вышеуказанных норм видно, что в случае одностороннего отказа от договора подряда заказчик должен будет оплатить выполненные работы и компенсировать подрядчику убытки. При отказе от договора оказания услуг заказчик обязан оплатить только фактически понесенные исполнителем расходы, которые часто бывают несущественными.

    Если при заключении договора было решено руководствоваться положениями гл. 37 ГК РФ («Подряд»), то при одностороннем отказе от него по причине некачественного выполнения работ или нарушения сроков следует опираться на ст. 715 ГК РФ, а не ст. 717 того же кодекса. Это позволит заказчику не оплачивать работы, выполненные до отказа от договора, и требовать возврата уплаченного аванса.

    Кому будут принадлежать исключительные права на сайт?

    Сайт, по сути, является программным обеспечением (ПО). Но он может быть и более сложным по структуре объектом – включать в себя ПО, тексты, фотографии и иной контент, которые могут иметь самостоятельную правовую охрану.

    Исключительное право на ПО принадлежит заказчику с момента его создания, а исполнитель вправе использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (п. 1, 2 ст. 1296 ГК РФ). Вместе с тем в договоре может быть указано, что исключительное право на ПО принадлежит исполнителю, т.е. в данном случае стороны добровольно изменяют правило п. 1 ст. 1296 ГК РФ. Тогда заказчик будет вправе использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

    Поэтому заказчик обязательно должен проверить договор на предмет того, у кого и в каком объеме возникают права на сайт как на результат интеллектуальной деятельности. Также следует прописать в договоре условия о том, что права на материалы, которые исполнитель использовал для разработки сайта, не принадлежат третьим лицам. Если возможно, то лучше предусмотреть и ответственность за нарушение этого условия.

    Еще одним важным моментом является проверка правового регулирования отношений между исполнителем и его работниками или привлекаемыми им для создания сайта лицами, которые будут являться авторами ПО. Риск здесь заключается в том, что в соответствии с трудовыми договорами или договорами авторского заказа, которые исполнитель заключает со своими работниками или привлекаемыми лицами, исключительные права на созданное ими ПО могут не переходить к исполнителю, а принадлежать им. Если это так, то исполнитель не вправе будет заключать договор, по которому исключительные права на сайт будут принадлежать заказчику.

    Кроме того, необходимо проверить факт создания сайта конкретными работниками или привлекаемыми лицами. Это позволит не оказаться в ситуации, когда работу выполнили те, кто не связан с исполнителем договорными отношениями, и юридически именно им принадлежат права на сайт.

    1 Пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».

    2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2010 г. № 18140/09 по делу № А56-59822/2008, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23 апреля 2019 г. по делу № А57-22293/2018, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2019 г. по делу № А41-3146/2019.

    Договор на разработку сайта или интернет-магазина

    Для бесплатной консультации свяжитесь по нашим контактным данным или заполните форму обратной связи.
    Телефон: +7(994)0241772 (Viber, WhatsApp, Telegram)
    E-mail: wwwstudiof1@gmail.com
    *Бесплатная консультация по редактированию и управлению сайтом предоставляется нашими специалистами без временного ограничения.

    Схема работы:

    1. Сбор информации о структуре, дизайне и функциональности будущего сайта. Заполнение брифа.
    2. Составление технического задания с описанием характеристики сайта, сроков и стоимости.
    3. Одобрение технического задания, заключение договора и внесение предоплаты клиентом.
    4. Разработка сайта. Выполнение работ согласно технического задания и договора.
    5. Сдача сайта или интернет магазина, обучение по управлению и редактированию сайта.

    Договор:

    Договор о разработке сайта № 01

    г.Владивосток 10.12.2017г

    ____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1.1 Исполнитель по Заданию заказчика обязуется за оговоренную плату в договоре разработать сайт, согласно критерий утвержденных Заказчиком в Техническом задании (Далее ТЗ), прилагаемом к настоящему договору, в свою очередь Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных услуг Исполнителем.

    2.Цена договора и срок

    2.1. Стоимость услуг по разработки сайта (интернет магазина «___________» ) _______________

    2.2 Срок выполнения работы по разработке сайта составляет 4 недели с момента начала выполнения работ Исполнителем. Под моментом начала выполнения работ – принято считать период времени, когда заказчик произвел первую оплату по договору, а так же предоставил имеющийся у него материал для сайта в полном объеме.

    Срок может быть отодвинут на небольшой период времени Исполнителем если понадобиться необходимая доработка элементов сайта, при этом данный срок не может превышать 15 дней. При этом о данном обстоятельстве Исполнитель уведомляет Заказчика с помощью общедоступных каналов связи, а именно смс на номер указанный в реквизитах договора, или по средством электронной почты.

    2.3 Сумма предоплаты за первый этап работ в соответствие с Техническим заданием составляет ____________ рублей. По факту выполнения первого этапа работ, Исполнитель передает на подпись Заказчику акт выполненных работ по сайту, либо лично в руки либо отправлением по электронной почте на адрес заказчика указанный в реквизитах договора, или же почтой России, при этом с момента отправления акта выполненных работ сроки выполнения работ по сайту и договору приостанавливаются.

    Далее после принятия Заказчиком у Исполнителя первого этапа работ, Заказчик обязуется оплатить оставшуюся часть в размере ____________ рублей, за вторую заключительную часть работ.

    Акт выполненных работ по второму этапу в соответствии с ТЗ, Исполнитель передает на подпись Заказчику — либо лично в руки, либо отправлением по электронной почте на адрес заказчика указанный в реквизитах договора, или же почтой России, при этом с момента отправления акта выполненных работ сроки выполнения работ по сайту и договору приостанавливаются.

    Выполнения второго заключительного этапа работ также подтверждается актом выполненных работ.

    В случае если Заказчик уклоняется от подписания актов выполненных работ, и не предоставляет мотивированный отказ от подписания акта в течении 10 дней, то Исполнитель имеет право составить в одностороннем порядке акт выполненных работ, при этом Заказчиком осознает юридические последствия подписания данного документа.

    1. Права и обязанности сторон

    3.1. Исполнитель в своей работе обязуется руководствоваться имеющимися знаниями и навыками в области сайтостроения, подходить к работе ответственно, прислушиваться к мнению и обратной связи даваемой по работе Заказчиком.

    3.2. Заказчик в свою очередь, обязуется точно и в срок осуществлять свои обязанности по оплате работ выполняемых Исполнителем.

    3.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю свои логины и пароль для доступа к хостингу Заказчика, так же Заказчик обязуется предоставить необходимую текстовую информацию о компании, и другую необходимую информацию, а так же фото материалы для добавления их на сайт, и всю сопутствующую информацию необходимую для создания сайта.

    3.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом Заказчик обязуется возместить фактически понесенные расходы Исполнителем.

    3.7 Исполнитель может предложить Заказчику одну итерацию (версию дизайна) сайта, в случае если Заказчика полностью не устроит версия дизайна сайта предложенная Исполнителем первый раз, то Исполнитель может предложить еще одну версию дизайна сайта Заказчику – но при этом больше каких-либо правок и исправлений по дизайну сайта производиться не будет.

    3.8 Исполнитель строго исполняет свои обязательства предусмотренные Техническим заданием прилагаемым к настоящему договору, все дополнительные работы или пожелания Заказчика не учтенные в Техническом задании буду оплачиваться отдельно заказчиком и прилагаться к настоящему договору.

    3.9 Форма работы: основной процесс работы будет производиться удаленно Исполнителем, правки по сайту материал и прочая информация будет передаваться по средством отдельных писем по электронной почте Заказчиком Исполнителю и на оборот.

    4.Приложение к договору.

    4.1. К настоящему договору прилагается Техническое Задание, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

    10.12.2017г __________________________

    10.12.2017г __________________________

    Договор на создание сайта

    Договор заключается между заказчиком и веб-студией. В качестве заказчика выступает как физическое, так и юридическое лицо. Веб-студию также может представлять физическое лицо (ИП – распространенное явление, сейчас еще появились самозанятые).

    Предметом договора может быть оказание услуг либо выполнение работ.

    Оказание услуг – это процесс. В договоре перечисляются все услуги, выполняемые исполнителем. Результат работы может быть не указан в договоре. Например, Техническое сопровождение сайта не имеет конечного результата. Услуги оказываются в течение определенного периода времени.

    Выполнение работ имеет четкий результат, прописанный в договоре. При создании сайта исполнитель передает заказчику мультимедийный продукт и все права на его использование. Таким образом, при разработке сайта необходимо заключать договор именно на выполнение работ.

    Маловероятно, что у вас возникнут проблемы с веб-студией, большинство веб-студий все же пытаются решить все споры в досудебном порядке, даже если считают, что не прав клиент. Таким образом они поддерживают свой имидж. Но все же нужно учитывать различие в понятиях “оказание услуг” и “выполнение работ”, потому что при возникновении споров суд может не удовлетворить иск, если договор составлен неправильно.

    Сам договор можно заключать с физическими и юридическими лицами.

    Плюсы договора с физическими лицами:

    – Обычно это дешевле. Потому сейчас многие работают с ИП или самозанятыми. с физлицом без ИП или статуса самозанятого работать не очень выгодно в плане налогов.

    – Исполнитель отвечает своим имуществом и доходами. При удовлетворении иска в суде можно получать отчисления с доходов ответчика.

    – У физлица может не быть имущества и доходов. В этом случае будет сложно взыскать убытки.

    Плюсы договора с юридическими лицами:

    – Крупные компании дорожат своей репутацией.

    – С юридического лица проще взыскать ущерб в случае выигрыша в суде.

    – Если компания обанкротится или перестанет существовать, нельзя возместить убытки.

    Так мы видим, что в обоих случаях нужно проверять веб-студию – как долго существует, есть ли отзывы, портфолио. Если это фрилансер, как он отвечает на негативные отзывы, как урегулирует конфликты с клиентами.

    Основные пункты договора на создание сайта

    Самым важным пунктом, конечно же, является предмет договора. Если предметом договора выступает сайт, надо также указать, в каком виде исполнитель передает готовый продукт заказчику. предоставляет ли он просто файлы или устанавливает на хостинг? Кто оплачивает хостинг и домен? Нужно ли наполнение сайта контентом. Все, что должно быть сделано, прописывается в договоре. Обычно это указывается в техническом задании, которое прикрепляется к договору в качестве приложения.

    Цена договора. Обязательная часть. Также прописывается схема оплаты: предоплата, постоплата, оплата частями поэтапно. Если в процессе работы возникают дополнительные траты, они прописываются в приложении к договору.

    Сроки договора. Этот пункт часто нарушается по трем причинам.

    Первая – заказчикам нужно больше времени на проверку работы. Поэтому всегда лучше к срокам в договоре прибавить 30% от ожидаемого результата. если вы планируете запустить сайт через месяц, лучше к этому добавить еще 10 дней. Чем больше людей, принимающих сайт, тем больше времени уйдет на проверку и утверждение выполненных работ.

    Вторая – в процессе работы у заказчиков появляется дополнительные пожелания и идеи, что еще можно сделать. В этом случае дополнительные работы перечисляются в приложении, которое прикрепляется к основному договору.

    Ну и третья причина – исполнители сталкиваются со сложностями или невозможностью разработки. Приведем пример из личного опыта. к нам обратилась компания с просьбой интегрировать их интернет-магазин с программой СмартЛомбард. Однако эта компания была очень ограничена в средствах. Мы обычно идем навстречу, но в данном случае отказались, потому что объем работы был очень большой, за ту сумму, которую нам предлагали, сделать его нереально. Но мы выполняли другие работы для этой компании и были в курсе ситуации с интеграцией. Нашлась веб-студия, которая взялась за интеграцию со СмартЛомбардом на условиях заказчика. Но через полтора месяца они расторгли договор, потому что интегрировать интернет-магазин оказалось невозможно – на тот момент API СмартЛомбарда не работало корректно. Как сейчас, не знаю. От этой программы отказались.

    Также в договор следует включить максимальное количество доработок и исправлений. Если этого не сделать, заказчик может вносить новые и новые правки, таким образом объем работ будет сильно увеличен, а цена останется той же. С этим сталкивались множество начинающих веб-студий и фрилансеров. Грамотно описанное в договоре количество итераций правок защитит исполнителя от неоговоренной работы, а заказчик будет четко формулировать доработки, которые предусматривает договор.

    Претензии, с которыми может столкнуться веб-студия

    Не все заказчики разбираются в тонкостях веб-разработки, поэтому иногда бывают претензии, которые никак не относятся к договору исполнения услуг. Вот некоторые из них:

    – После переноса сайта у заказчика перестал работать другой сайт, на другом домене. Обычно это не связано, никак. Но иногда заказчики требуют устранить довольно странные проблемы. Знакомые разработчики сталкивались с претензиями типа «после установки сайта на хостинг компьютер сломался» или «у меня появились вирусы».

    – Кстати, про вирусы. Это еще один вид претензии. Бывает, что заказчики. несмотря на все рекомендации, задают для входа в админку пароль “123456”. Китайцы-хакеры моментально устанавливают на рабочий сайт вредоносный код, который рассылает спам или перенаправляет посетителей на другой сайт. А виновата по мнению заказчика студия – все сломала.

    – Сайт сдан, заказчик хочет доработать его и нанимает фрилансера. Фрилансер меняет код сайта. Возникают ошибки, которые исполнитель не может устранить. Заказчик обращается к веб-студии, разработавшей сайт, с претензией “почините по гарантии”. Конечно, это уже “негарантийный случай”, как если бы заказчик самостоятельно попытался починить холодильник, и только потом отнес его в сервисный центр. Гарантия работает при условии, что другой программист не вмешивался в код.

    – Требования ввести штрафы за просрочку. Такие пункты могут прописываться в договоре, но в этом случае штрафы обоюдные:

    Однако, по нашему опыту большинство заказчиков нарушает сроки оплаты или согласования. Мы на этом пункте не настаиваем и в случае просрочки пени не требуем. Добавляется этот пункт исключительно для спокойствия заказчика.

    Часто такие разногласия разрешаются обычным объяснением. Некоторые заказчики уже обожглись с разработкой сайта и ко всему относятся подозрительно. Важно донести все моменты до заказчика, даже если все четко прописано в договоре.

    Какие трудности могут возникнуть с недобросовестными веб-студиями?

    Даже при грамотно составленном договоре споры не исключены. И далеко не всегда не прав именно заказчик. Бывает, что и исполнитель, специально или непреднамеренно, требует то, что не прописано в договоре.

    Вот некоторые примеры:

    – Увеличение стоимости разработки при требовании заказчика убрать ссылку на веб-студию в подвале сайта. При передаче объектов интеллектуальной собственности, которой является сайт, вы можете делать с ней все, что угодно. Это ваш сайт. Можете удалить эту ссылку. Правда, тут может крыться еще одна хитрость от веб-студий. Некоторые исполнители могут отказаться исправлять возникшие ошибки на сайте по гарантии, потому что вы вмешались в код, даже если вы совершили простейшее действие. Конечно, студии, дорожащие репутацией, так не делают и просто сами убирают эти ссылки, если клиент не согласен на размещение. Но надо иметь в виду этот момент и уточнить его до заключения договора.

    – Навязывание ненужных услуг для увеличения стоимости разработки. заказчик может не разбираться в технических тонкостях работы сайта, поэтому любые предлагаемые доработки нужно хорошо понять. Не просто “так сайт будет лучше работать”. в чем лучше? Каким образом этот эффект достигается? Какие работы будут выполнены?

    – Получен упрощенный функционал. Например, вам сделали сайт, но без административной панели, управлять им нельзя. Хотите админку – платите дополнительные деньги. Вообще, эта ситуация маловероятна, потому что существует Техническое задание. Ни одна хорошая веб-студия, ни один профессионал-фрилансер не возьмется за работу без ТЗ. Если работы небольшие, разработчики или веб-студия пишут ТЗ бесплатно – то есть, список работ, которые нужно выполнить. И затем утверждают его у клиентов. На большой объем работ техзадание составляется, как правило, платно, потому что на его разработку требуется много времени. Бывает такое, что техзадание пишется 10-14 дней. А теперь представьте, что вы работаете две недели, выясняете все детали, тестируете оборудование, ищете решения, изучаете рынок, а потом заказчик берет готовое ТЗ, говорит «спасибо» и отдает его фрилансеру или другой веб-студии. Каждое техзадание внимательно изучается разработчиками, они задают вопросы, уточняют пункты, если с чем-то могут возникнуть проблемы, предупреждают об этом. в таком случае у обеих сторон будет четкое понимание конечного результата. Но тем не менее, имейте в виду, что на такие уловки можно напороться. Не соглашайтесь на работу без ТЗ.

    – Регистрация доменного имени на исполнителя. Домен должен принадлежать заказчику, иначе нет смысла продвигать сайт, который можно потерять. Проверьте этот пункт в договоре. То же может быть и с хостингом. Но тут часто сами заказчики не против располагаться на сервере веб-студии, чтобы не заморачиваться. важно выбрать вариант, который вам подходит, и указать в договоре, где будет располагаться сайт и на кого регистрируется хостинг. Если сайт располагается на хостинге веб-студии, заказчик должен иметь возможность по первому требованию получить свой сайт.

    – Вместо разработки дизайна веб-студия покупает шаблон и ставит его. это уже обман чистой воды. В техзадании заказчик указывает, нужен ли ему готовый шаблон или нужно разработать дизайн.

    Большинство таких веб-студий не сможет конкурировать с честными исполнителями и рано или поздно закроются. А все нюансы лучше прописать в договоре.

    Договор на создание и разработку сайта

    Требуется договор на разработку сайта. Возможно, договор продажи сайта (договор купли-продажи сайта). Также интересует, что нужно предусмотреть в договоре на размещение на сайте, договоре на обслуживание сайта, договоре на доработку сайта, договоре аренды сайта? Наверное, мы указали все возможные варианты запросов по данной тематике.

    Поэтому перейдем непосредственно к обсуждению вопроса и дадим ряд важных и полезных советов.

    1. Что такое сайт и для чего вам вообще разбираться в этом.

    Обратим внимание, что если неверно будет определен статус сайта, то неправильно будут выбраны нормы закона, подлежащего применению. В этом случае очень высока вероятность заключения договора, который противоречит закону и (или) не создает никаких правовых последствий для сторон, подписавших некий документ под названием «договор».

    В настоящее время закон не предусмотрел напрямую в качестве объекта гражданских прав, в т.ч. объекта авторского права, сайт.

    Тем не менее в соответствии с пп.2. п.2 ст.1259 ГК РФ к объектам авторского права относятся составные произведения, т.е. произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческой деятельности. Также стоит понимать, что подбираемые и располагаемые материалы сами по себе могут являться объектами авторского права и быть охраноспособными. Данный подход нашел свое подтверждение и в судебной практике. Так, суд признает, что сайт является составным произведением.

    Сайт может состоять из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008 № 255/08 по делу № А63-14046/2006-С1).

    Вывод: заключаемый договор на создание сайта должен предусматривать, что оказываемые исполнителем услуги связаны с подбором и расположением отдельных материалов.

    2. Какое значение имеют отдельные элементы сайта?

    Отдельные элементы сайта могут также являться объектами авторского права. В этом случае заключаемый с исполнителем договор должен предусматривать указание на конкретные объекты (элементы), которые будут им создаваться (путем перечисления объектов, их описания).

    Вывод: заключаемый договор на создание сайта (в т.ч. договор продажи сайта, договор купли-продажи сайта, договор аренды сайта) должен предусматривать, что оказываемые исполнителем услуги связаны с созданием каждого конкретного элемента сайта, который является охраноспособным с точки зрения закона (является результатом творческой деятельности).

    3. Как стоит квалифицировать договор между заказчиком и исполнителем?

    ГК РФ предусматривает, что в случае если по заданию заказчика действует физическое лицо, то данный договор является договором авторского заказа (ст.1288 ГК РФ). При этом договором может быть предусмотрено отчуждение исключительного права на произведение или предоставление права использования произведения в установленных пределах.

    Следовательно, отсутствие положений, касающихся исключительного права на произведение сделает крайне затруднительным использование созданного объекта авторского права без негативных правовых последствий . В случае, если по заданию заказчика действует юридическое лицо, подобный договор можно будет квалифицировать как договор возмездного оказания услуг или договор подряда. Однако и он должен также предусматривать отчуждение исключительного права на произведение либо предоставление права использования произведения.

    Таким образом, купля-продажа сайта, аренда сайта и иные варианты отчуждения самого сайта невозможны. Закон предусматривает возможность заключения либо договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора.

    4. Стоит ли определять происхождение отдельных элементов сайта?

    Заказчику стоит понимать какое конкретное физическое лицо является автором тех произведений, которые он в последующем будет использовать. При этом скажем сразу, что заключенный с исполнителем договор по умолчанию не является панацеей от требований третьих лиц, если последние являются истинными правообладателями отдельных элементов, которые были использованы при создании сайта.

    Именно поэтому целесообразно на этапе заключения договора включить в него условия, которые предусматривали бы, например, что исполнитель является автором произведений либо правообладателем произведений; исполнитель является работодателем физических лиц, которые непосредственно создали объекты авторского права, и трудовые договоры с ними содержат сведения о создании служебных произведений, а созданное было осуществлено в рамках выполнениях трудовых обязанностей.

    Также можно включить обязанность предоставления копий соответствующих документов. Обратим также внимание, что без контроля исполнения данных обязанностей их значимость будет невелика.

    5. Как минимизировать риски, связанные с нарушением прав настоящих авторов (правообладателей) и устранением последствий подобного?

    В качестве способов минимизации, в частности, предлагаем следующее:

    а) предпринимать максимально возможные действия на установление авторов (правообладателей);

    б) отслеживать передачу или предоставление исключительных прав на произведение от третьих лиц к заказчику;

    в) включать обязанность по подтверждению наличия исключительного права на объекты;

    г) предусматривать способы исполнения обязательств по договору .

    В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

    Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

    Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.

    Предлагаем своим клиентам наши юридические услуги по следующим направлениям:

    Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).

    Будем рады увидеть вас среди наших клиентов!

    Звоните или пишите прямо сейчас!

    Телефон +7 (383) 310-38-76
    Адрес электронной почты info@vitvet.com

    Юридическая фирма “Ветров и партнеры”
    больше чем просто юридические услуги